Algemene voorwaarden | ATechnieken

Laatst aangepast 1/07/2026

Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werken uitgevoerd door ATech. Door een opdracht te plaatsen bevestigt de klant dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
2. Eventuele voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij hierover vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord werd bereikt.
3. Indien partijen bijzondere schriftelijke afspraken maken, blijven deze algemene voorwaarden aanvullend van toepassing voor alles wat niet uitdrukkelijk werd geregeld.
Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Offertes worden vrijblijvend opgesteld en zijn geldig gedurende de termijn die erop vermeld staat, in principe één maand na opmaak.
2. Eerdere prijsopgaven geven geen recht op dezelfde voorwaarden bij toekomstige opdrachten.
3. Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
4. Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant de offerte schriftelijk, digitaal of mondeling aanvaardt, of zodra ATech de opdracht bevestigt.
5. De klant bezorgt tijdig alle noodzakelijke informatie en documenten die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de werken. Indien essentiële gegevens ontbreken, kan de planning worden aangepast.
6. De klant wordt beschouwd als opdrachtgever, tenzij vooraf duidelijk wordt meegedeeld dat hij handelt namens een derde. In dat geval moeten de correcte gegevens vooraf worden doorgegeven.
7. ATech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve facturatiegegevens die door de klant worden verstrekt. Administratieve correcties kunnen aanleiding geven tot een redelijke administratieve kost.
Prijs en betaling
1. Zodra de offerte is aanvaard, is de overeenkomst bindend en is de klant gehouden tot betaling volgens de afgesproken voorwaarden.
2. Wie een opdracht geeft voor rekening van een derde, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.
3. Voorschotten worden enkel gevraagd indien dit in de offerte is voorzien. Bij grotere renovatieprojecten kan gewerkt worden met gespreide betalingen, bijvoorbeeld:
  - 30 procent bij opstart
  - 30 procent bij bestelling van materialen
  - 40 procent bij oplevering
4. Facturen zijn betaalbaar binnen de vermelde termijn.
5. Betalingsvoorwaarden bij laattijdige betaling
  1. De concrete betalingstermijnen, interesten, schadevergoedingen en kosten bij laattijdige betaling worden geregeld in de afzonderlijke betalingsvoorwaarden van ATech. Deze betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, voor zover zij vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant werden meegedeeld of beschikbaar gesteld.
  2. Voor particuliere klanten zijn de bepalingen inzake laattijdige betaling steeds onderworpen aan de dwingende consumentenbescherming, waaronder Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht.
  3. Voor professionele klanten gelden de bepalingen inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Bij niet betaling, kennelijke betalingsmoeilijkheden, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de klant heeft ATech het recht de uitvoering van verdere werken onmiddellijk op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling.
7. Facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd te worden betwist. Indien geen tijdige betwisting volgt, worden zij geacht te zijn aanvaard. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument.
8. Onderscheid tussen particuliere en professionele klanten
  1. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder particuliere klant verstaan: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn beroepsactiviteit.
  2. Onder professionele klant wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit, met inbegrip van ondernemingen, zelfstandigen, vennootschappen en onderaanneming.
  3. Wanneer de hoedanigheid van de klant niet duidelijk blijkt uit de opdracht, facturatiegegevens of communicatie, behoudt ATech zich het recht voor om bijkomende gegevens op te vragen.
Uitvoering van de werken
1. ATech voert elke opdracht uit volgens de regels van goed vakmanschap, met de nodige zorg en binnen wat technisch redelijkerwijze haalbaar is in de concrete situatie.
2. Vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onvoorziene omstandigheden kunnen een aanpassing van de planning rechtvaardigen.
3. De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is en dat noodzakelijke voorzieningen zoals elektriciteit en water beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen wachttijden of bijkomende kosten worden aangerekend.
4. Plaatsing van materialen, gereedschap en eigendomsvoorbehoud
  1. Tijdens de uitvoering van de werken mag ATech materialen, toestellen en gereedschappen tijdelijk op de werf plaatsen voor zover dit nodig is voor een correcte uitvoering.
  2. De klant voorziet hiervoor een geschikte en veilige plaats.
  3. Alle door ATech geleverde materialen blijven eigendom van ATech tot volledige betaling van de facturen, conform het eigendomsvoorbehoud zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  4. Ook bij faillissement of ernstige betalingsproblemen van de klant blijven de geleverde materialen eigendom van ATech zolang zij niet volledig zijn betaald.
  5. Vanaf levering op de werf draagt de klant het risico voor verlies of diefstal van geleverde materialen, tenzij er sprake is van een fout van ATech.
  6. In geval van niet betaling behoudt ATech zich het recht voor de nog niet verwerkte of niet onroerend geworden materialen terug te nemen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
5. Specifiek karakter van renovatiewerken:
  Renovatiewerken gebeuren binnen de grenzen van een bestaande constructie waarvan de staat niet altijd volledig zichtbaar of controleerbaar is bij aanvang van de werken. Hierdoor kunnen bestaande afwijkingen, scheefstanden of beperkingen de uiteindelijke afwerking beïnvloeden. Renovatiewerken kunnen daarom niet steeds dezelfde maatvastheid of perfectie bereiken als nieuwbouwwerken. De uitvoering gebeurt steeds volgens de regels van goed vakmanschap en binnen wat technisch redelijkerwijze haalbaar is.
6. Technische voorrang:
  Indien esthetische wensen van de klant strijdig zijn met de regels van goed vakmanschap, technische haalbaarheid of veiligheid, heeft ATech het recht de technisch correcte en duurzame uitvoering voorrang te geven. De klant wordt hierover vooraf geïnformeerd.
7. Verborgen gebreken en bestaande toestand:
  ATech is niet aansprakelijk voor gebreken, schade of beperkingen die voortvloeien uit bestaande constructies, verborgen gebreken of eerdere foutieve plaatsingen die redelijkerwijze niet konden worden vastgesteld bij de start van de werken. Indien dergelijke elementen tijdens de uitvoering aan het licht komen, wordt dit besproken met de klant en kan een aanpassing van prijs of planning noodzakelijk zijn.
8. ATech is niet aansprakelijk voor schade aan leidingen, kabels of technische installaties die niet zichtbaar of niet correct aangeduid waren bij aanvang van de werken. De klant dient ATech vooraf te informeren over de aanwezigheid van gekende leidingen of installaties.
9. Materiaal- en uitvoeringstoleranties:
  Kleine afwijkingen in kleur, structuur, maatvoering of afwerking die eigen zijn aan het gebruikte materiaal of aan de bestaande ondergrond vormen geen gebrek, voor zover zij binnen de normale technische toleranties vallen.
10. Onvoorziene omstandigheden:
  Indien zich tijdens de uitvoering omstandigheden voordoen die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij het sluiten van de overeenkomst en die de uitvoering aanzienlijk verzwaren, kan een billijke prijs- of termijnaanpassing worden overeengekomen. Dit kan onder meer het geval zijn bij: ATech bespreekt dergelijke situaties steeds transparant met de klant voordat verdere werken worden uitgevoerd.
  - verborgen gebreken in bestaande constructies
  - noodzakelijke meerwerken
  - uitzonderlijke prijsstijgingen van materialen
11. Bescherming van goederen:
  De klant staat in voor het vrijmaken en beschermen van meubilair, persoonlijke goederen en niet betrokken ruimtes, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12. Documentatie:
  ATech behoudt zich het recht voor om vóór, tijdens en na de uitvoering van de werken foto's te nemen ter documentatie en bewijsvoering. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt in het kader van het dossier of, zonder herkenbare personen of persoonlijke gegevens, voor promotionele doeleinden.
13. Vergunningen en administratieve verplichtingen:
  De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen, toelatingen of administratieve goedkeuringen die vereist zijn voor de uitvoering van de werken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. ATech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken hiervan.
14. Onderbreking van de werken:
  Indien de uitvoering van de werken wordt onderbroken op vraag van de klant of door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, kunnen bijkomende kosten en termijnverlengingen worden aangerekend.
15. Werf- en afvalopruiming:
  Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht enkel de afvoer van werfafval dat rechtstreeks voortvloeit uit de uitgevoerde werken. Overige bestaande materialen of afval blijven ten laste van de klant.
16. Bewoonde ruimtes:
  Bij werken in bewoonde ruimtes dient de klant redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van personen, dieren en eigendommen. ATech is niet aansprakelijk voor normale stof-, geluids- of trillingshinder inherent aan renovatiewerken.
17. Onderaannemers:
  ATech behoudt zich het recht voor om voor bepaalde gespecialiseerde werkzaamheden beroep te doen op onderaannemers, zonder dat dit afbreuk doet aan haar verantwoordelijkheid tegenover de klant.
Wijzigingen en meerwerken
1. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht worden bij voorkeur schriftelijk bevestigd.
2. Meerwerken die noodzakelijk blijken voor een technisch correcte of duurzame uitvoering worden besproken met de klant en afzonderlijk verrekend.
3. Indien bijkomende werken mondeling worden gevraagd en uitgevoerd zonder onmiddellijk protest, worden zij geacht te zijn aanvaard.
Oplevering en gebreken
1. De werken worden geacht voorlopig te zijn opgeleverd bij voltooiing en ingebruikname.
2. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld.
3. Verborgen gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking te worden gemeld.
4. Indien een gebrek tijdig wordt gemeld, zal ATech dit herstellen of een passende oplossing voorstellen.
5. De wettelijke tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsgebreken blijft van toepassing waar wettelijk vereist.
6. Bij de voorlopige oplevering of ingebruikname van de werken dient de klant de uitgevoerde werken zorgvuldig te controleren. Zichtbare gebreken die redelijkerwijze konden worden vastgesteld op dat moment, worden geacht te zijn aanvaard indien zij niet tijdig en schriftelijk werden gemeld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de klant met betrekking tot verborgen gebreken of dwingende aansprakelijkheden.
7. De klant is gehouden redelijke maatregelen te nemen om eventuele schade of verergering van schade te beperken zodra een gebrek of probleem wordt vastgesteld. ATech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet nemen van dergelijke redelijke maatregelen.
Aansprakelijkheid
1. ATech is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse en voorzienbare schade die het gevolg is van een bewezen contractuele fout bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van ATech is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken opdracht, met als absoluut maximum het bedrag waarvoor ATech effectief verzekerd is onder haar beroepsaansprakelijkheids- of uitbatingsverzekering.
3. ATech is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gebruiksderving of verlies van gegevens.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval van opzet, zware fout of aansprakelijkheid die krachtens dwingend recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.
5. Bij een betwisting mag de klant niet zomaar de volledige factuur onbetaald laten. Enkel wanneer er een duidelijk en aantoonbaar probleem is, mag een passend deel van het betwiste bedrag tijdelijk worden ingehouden. Dit bedrag moet in verhouding staan tot het probleem.
Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van ATech die de uitvoering tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, zoals brand, ziekte, staking, overheidsmaatregelen of leveringsproblemen.
2. In geval van overmacht wordt de uitvoering opgeschort voor de duur van de situatie.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder schadevergoeding.
Beëindiging van de overeenkomst
1. Elke partij kan de overeenkomst beëindigen in geval van een ernstige contractuele tekortkoming van de andere partij, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn tot herstel wordt toegekend.
2. ATech kan de overeenkomst beëindigen bij blijvende niet betaling na ingebrekestelling en het verstrijken van een redelijke betalingstermijn.
3. Reeds uitgevoerde werken blijven verschuldigd.
4. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of staking van betaling door de klant, heeft ATech het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. Alle openstaande facturen worden in dat geval onmiddellijk en integraal opeisbaar. ATech behoudt zich het recht voor om geleverde maar niet betaalde materialen terug te nemen overeenkomstig het eigendomsvoorbehoud.
Geschillenregeling
1. Indien een bepaling ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
3. In geval van betwisting verbinden partijen zich ertoe eerst te trachten het geschil minnelijk op te lossen, eventueel via bemiddeling.
4. Indien geen oplossing wordt bereikt, zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Intellectuele eigendom
1. Alle ontwerpen, plannen, schetsen, technische tekeningen, elektrische schema's, maatvoeringen, berekeningen en andere documenten die door ATech worden opgesteld, blijven de intellectuele eigendom van ATech, ook wanneer hiervoor een afzonderlijke vergoeding werd aangerekend.
2. Deze documenten mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met ATech en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, doorgegeven aan derden of gebruikt voor uitvoering door een andere aannemer.
3. In geval de overeenkomst niet tot uitvoering komt, blijven alle verstrekte ontwerpen en technische documenten eigendom van ATech en dienen zij op eerste verzoek te worden terugbezorgd of vernietigd.
4. Het auteursrecht op maatwerkontwerpen en technische uitwerkingen blijft steeds bij ATech. De klant verkrijgt enkel het recht om het gerealiseerde werk te gebruiken voor privédoeleinden.
5. In geval van volledige betaling en uitvoering verkrijgt de klant het gebruiksrecht op het gerealiseerde werk, zonder overdracht van auteursrechten.